钢结构安装施工合同范本

随着人们法律观念的日益增强，能够利用到合同的场合越来越多，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，以下是小编整理的钢结构安装施工合同范本，希望能够帮助到大家。

钢结构安装施工合同范本1

发包方：_______（以下简称甲方）

承包方：_______（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同管理条例》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，结合本工程具体情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方友好协商就神华神东煤炭集团万利一矿灌浆站主体钢结构工程（主要施工内容包括：灌浆生产车间、储砂棚主体钢屋架（包括紧固件、连接件、配件、辅料），基础预埋钢结构地脚螺栓，主体外围护结构岩棉夹芯板；钢结构外刷底漆及防火涂料，屋面排水天沟，主体门窗，配电室及值班室屋顶结构、屋面板，配合其他工种施工等。

一、承包范围

甲方提供施工图纸，但不提供施工机具，乙方包工包料施工（包括施工机械、辅料）。乙方施工范围包括灌浆生产车间、储砂棚主体钢屋架（包括紧固件、连接件、配件、辅料），基础预埋钢结构地脚螺栓，主体外围护结构岩棉夹芯板；钢结构外刷底漆及防火涂料，屋面排水天沟，主体门窗，配电室及值班室屋顶结构、屋面板，配合其他工种施工等。至工程完工验收，交付甲方。施工期间乙方负责与甲方协调关系（包括甲方提出的临时系统方案等）。

二、承包价款73.8（柒拾叁万捌仟圆整）万元，乙方进场之日起，主体施工工期为15天（主体包括钢结构、岩棉夹芯板围护），至合同全部内容施工完毕工期为20天，不能按时完成罚款5000元。

承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费：大、小型机具费用；各类材料的场内二次倒运；自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用；包括周转材料；劳动保护用品费用（安全帽、安全带、手套等）；安全防护设施的搭拆（安全网、防护栏杆、防护棚等）；文明施工费用（包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工）；承包工程范围内的测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工；预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用；原材料送检试验费用。

本合同单价为一次包死价格，在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。

三、开工日期自乙方进场开始计算，工期为15天。乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。

四、付款方式

工程竣工后由甲方组织建设单位、监理单位对乙方工程进行验收，工程质量达到现行国家工程验收标准合格后，运行正常。签合同后付乙方首付款5万，乙方工程材料进入灌浆站施工现场后甲方付乙方工程款50%。工程验收合格后，甲方付给乙方工程款95﹪，剩余5﹪作为质保金，一年后付清。

五、甲方责任

1、甲方向乙方提供设计图纸、变更图纸及施工有关资料、文件。甲方提供临舍，其它生活设施和人工费用均由乙方负责。

2、甲方监督乙方使用合格施工材料。

3、甲方向乙方指派施工技术员进行技术交底，监督检查乙方在施工中存在的问题。

4、按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。

5、根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。

6、协助乙方办理现场施工人员出入证件（到当地派出所办理暂住证，其费用由乙方自理）。

六、乙方责任

1、乙方应严格按图施工，确保工程质量及进度。遵守国家政策和法律法规；遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。乙方要严格按照设计文件和国务院颁发的《建设工程质量管理条例》及国家、神华公司现行的技术标准进行施工。必须达到国家及神华公司现行的合格工程质量验收标准。

2、乙方在施工过程中遇到施工现场与设计图纸不相符之处，应与甲方协商征得甲方同意后方可继续施工。在施工中乙方不按图纸施工造成材料浪费返工，一切由乙方承担。

3、乙方施工人员进入工地后应遵守工地纪律，文明、安全施工。甲方在资金暂时不到位，业主未能按时拔付工程款的情况下，乙方不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事，做到对甲方的谅解。

4、因乙方安全措施不利及违规操作造成的安全事故，由乙方全权负责，所发生的一切费用与甲方无关。

5、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款：

6、按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资（务工人员工资每月造册备案），承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果；

7、进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件；禁止18岁以下的未成年人和50岁以上的老人及体弱病残人员；禁止使用不法人员，禁止使用回族人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。

8、乙方必须确保施工时的规范用电，晚上加班必须派专人值班。

9、乙方做到施工现场文明施工、管理施工人员文明施工，在施工现场不打架、斗殴。

10 、乙方要严格按照设计文件和国务院颁发的《建设工程质量管理条例》及国家、神华公司现行的技术标准进行施工。必须达到国家及神华公司现行的合格工程质量验收标准。

11、质量缺陷的经济责任

12、凡乙方所承包的工程项目，出现质量不合格或质量缺陷，均由乙方负责返工或修复工作，其费用（人工、材料、机械）由乙方承担。

13、乙方四个工种的作业队带班长，参与项目部安全质量责任制考核并进行同样的奖惩，享受同样的福利待遇；具体考核情况，见相关责任考核制度。

七、施工验收

1、乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。施工完毕，乙方应及时向甲方提交自检报告，通知验收；甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后再进入下道工序施工作业；验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。

竣工验收时，业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷，乙方应无偿维修，并承担由此导致甲方相关损失，不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。

2、乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收；甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。（配合第三方工作的费用另外协商）

八、工程保修

1、保修范围、期限：________

2、保修期间，乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修，若乙方未按甲方要求执行，甲方可委托其它单位或人员修理，其费用由乙方承担。

九、保险

1、乙方负责人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

2、保险事故发生时，甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失。

十、争议

1、甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决；否则，双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。

2、发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果；

2、1单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；

2、2调解要求停止合同工作，且为双方接受；

2、3仲裁机构要求停止合同工作；

2、4法院要求停止合同工作。

十一、不可抗力

1、按照标准执行甲方与业主签订的`合同，当甲方与业主签订的合同没有相应标准时，执行国家或地方政府规定。

2、不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。

3、因不可抗力事件延误的工作时间相就顺延。

4、因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

十二、合同解除

1、如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，可以解除合同。

2、因不可抗力或业主原因造成合同解除，乙方就妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按要求撤出施工场地；甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬。十三、合同终止

双方履行合同全部义务；劳务报酬价款支付完毕；乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果，并经竣工验收合格后；保修期满未发生质量问题，本合同即告终止。

十四、本合同一式三份，甲方两份、乙方一份具有同等法律效力。

十五、合同生效

本合同双方约定签字后生效。

合同签订时间：______________

合同签订地点：______________

甲方（盖章）：______________

乙方（盖章）：______________

甲方电话：______________

乙方电话：______________

钢结构安装施工合同范本2

甲方：_______

乙方：_______

甲方委托乙方完成工，总面积（重量）约根据《中华人民共和国合同法》的原则明确双方责任，保证本工程顺利进行，经友好协商，达成下列合同以兹共同遵守：

第一条：工程概况

1、工程地址：_______

2、工程内容：_______

第二条：安装施工付款方式

1、乙方按照甲方提供的图纸施工，使用材料标准、规格按照计算。

2、工程单价：按照计算（税前）。

3、安装施工总费用约，大写

4、乙方施工对以及机械进入施工现场，甲方应支付给乙方生活费元，大写。

5、元作为进度款，大写

6、本工程安装完毕后三日内甲方支付至本工程总费用的98%工程款给乙方，本部分工程款合计：元大写元

7、余款甲方验收完毕后30天内支付完毕。

8、若因甲方原因未按时支付工程款，则余下部分按照日息1%支付给乙方利息。

第三条：质量控制、安全生产、其他要求

1、乙方严格按照甲方提供的（图纸、要求）组织施工，严把质量关，并接受甲方的监督。使工程质量合格。

2、若因乙方责任导致钢结构主要构件如：不合格，乙方负责维修。

3、若本工程安装完毕后甲方不验收，不按照约定付款，而擅自投入使用，乙方不再承担本工程的质量责任，并视为本工程验收合格。

4、本合同签订后内甲方需使本工程施工场地及道路达到施工要求，提供涉及到主体工程的隐蔽及障碍物资料，与钢结构安装的相关资料；提供施工用水、用电、施工专用配电板一处，保证满足乙方施工用水、用电的需要，提供施工人员的食宿用房；组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底；

5、甲方派驻为工程现场代表，全权代表甲方履行职责。

6、乙方负责施工区域内乙方使用的临时设施使用及维护，保证施工场地清洁，符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失。

7、甲方应保证施工期间不受外界干扰，确保工程顺利施工，若因场地限制，协调乙方施工机械进场。

8、乙方严格安照相关安全文明施工规范施工，非甲方原因引起的安全事故乙方承担。

9、若因甲方以及外单位无关工作人员擅自闯入工地现场，或者非乙方原因造成的安全事故由责任方负责。

10、甲方为乙方免费提供施工人员住宿场所，和水电。

第四条：施工工期

1、根据双方协商，商定总工期天（日历天），自乙方到甲方约定的金额定金以后天内进场算正式开工，工期自此计算。

2、遇下列情况，经甲方现场代表认可、签字后，工期相应顺延。

2、1甲方不能提供本合同第二条第4、5项的要求，影响进场施工时间或影响工程地进度的；

2、2在施工中如因甲方原因而指示造成停电、停水、未提供或提供的资料不准确而延误工期的；

2、3设计变更或由于乙方不可抗拒的因素而影响工期的；

2、4天气因素影响施工的，包括下雨和刮台风

2、5未按本合同规定支付定金或工程进度款；

2、6人力不可抗拒的因素而延误工期；

2、7因土建延期或质量不合格而影响乙方正常施工，及因甲方负责的其它工程项目交叉施工而影响乙方正常施工的；

2、8乙方在以上情况发生后的三天内，就延误的内容和因此发生的经济损失向甲方代表提出书面报告，甲方代表收到报告后，应在三天内予以确认答复，逾期不予答复，则被视为乙方的报告内容和延期要求已被确认的

第五条：维修期

一年内自然损坏免费维修，接到维修电话后保证24小时内到达。人为损坏甲方应付材料费，人工费。

第六条：争议违约

1、甲乙双方因合同执行引起的争议可提请当地司法机关进行调解，调解无效时任何乙方有权向各自地方人民法院起诉。

2、若甲方不按合同履行义务，应赔偿给乙方造成的实际损失，并且顺延本工程工期。

第七条：本合同一式2份，双方各持一份，两份具有同等效力

甲方：_______

乙方：_______

代表人：_______

代表人：_______

电话：_______

电话：_______

地址：_______

地址：_______

日期：_______

日期：_______